Спецификация к договору мебели на заказ

Спецификация к договору на изготовление мебели образец

Спецификация к договору

Утвержденной законодательством Российской Федерации формы, удобной для заполнения, документ спецификации не имеет, поэтому составляется в произвольной форме на стандартном листе формата А4. Целесообразно при составлении данного документа воспользоваться электронными носителями. Дело в том, что спецификация предполагает табличную часть, которая удобна при заполнении. Количество граф зависит от требований, которые предъявляются к тому или иному товару. Как правило, к данным требованиям относятся:

Спецификация к договору – документ, являющийся своеобразным дополнением к основному документу – договору поставки и отображает в себе все основные признаки товара, продукции, тары и т.п., передаваемые согласно договору. Ссылка на спецификацию в обязательном порядке должна быть отображена в договоре поставки.

Спецификация к договору на изготовление мебели образец

Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.

Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.

Спецификация к договору поставки

В верхней части обязательно указывается дата и место подписания, полная ссылка на номер договора поставки и наименования предприятий, должности представителей сторон, которые заверяют спецификацию своими подписями и печатями продавца и покупателя.

  • №(номер по порядку);
  • полное наименование единицы продукции;
  • его соответствие ГОСТу, другим установленным стандартам, подтверждающим качество и индивидуальные признаки;
  • указание его характеристик;
  • единица измерения(штук, килограмм, тонн, погонных метров и т. д.);
  • цена за единицу;
  • количество продукции;
  • сумма по партии поставляемого товара.

Договор бытового подряда на изготовление мебели

Поверхности мебели следует протирать сухой мягкой тканью. Уход за рабочими поверхностями должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с применением мягких моющих средств. Рекомендуется очистить любую часть мебели сразу после загрязнения, не допуская образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, предназначенные именно для мебели. При использовании специальных средств необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область применения. При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2%-моющее средство, 98%-вода).По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались обработке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части мебельного изделия.

Технические и эстетические характеристики мебели во многом зависят от условий её эксплуатации. Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

Спецификация мебели к договору

  • Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.
    Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.
  • Срок выполнения работ до 27 мая 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.
  • описание покупаемого товара
  • расчеты стоимости товара и условия оплаты
  • срок поставки и правила приема товара
  • права и обязанности сторон
  • гарантийные обязательства
  • реквизиты сторон
  • Приложение №1 «Бланк заказа» — это эскиз вашего заказа (кухня или мебель) с полным конструктивным описанием.
  • Приложение №2 «Спецификация» — это перечень составляющих элементов и дополнительных комплектующих вашего заказа.
  • Приложение №3 «Инструкция по эксплуатации мебели» — это подробное описание как ухаживать за мебелью из того или иного материала. практические советы, которые помогут вам продлить срок службы мебели.

Спецификация к договору на изготовление мебели образец

5. Ответственность сторон
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);

4. Права и обязанности сторон.
4.1 Заказчик имеет право и обязан:
4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат.
4.1.2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:

Договор на производство мебели под заказ

2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных). Датой исполнения обязательства Продавца по поставке товара считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора. При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

Адвокатская контора

Омск 19 марта 2015 года. Спецификация к договору поставки ООО «Северные верфи 21 века», в лице Директора по маркетингу и развитию производства Симного Вениамина Евгеньевича, действующий на основании поручения № 5674/СВЕ/5568-15 от 11 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Заказчик, и ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ», в лице Заместителя директора по закупкам, действующего на основании приказа директора № 5687-ААА-47677 от 15 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Исполнитель, в рамках договора поставки мебели № 5674/СВЕ/5568-15 от 19 марта 2015 года, далее — договор, договорились о нижеследующем:Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующее:

  • порядковый номер (как и для графика поставки товаров);
  • название поставляемого товара (в соответствии с накладной);
  • соответствие ГОСТу поставляемого товара;
  • единицы измерения, точное количество;
  • сумма договора (отдельно без НДС, затем сумма этого налога и сумма с НДС).

Образец договора на поставку продукции со спецификацией

8.4. В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат:
» Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.
» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.

3.4. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа. В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

Спецификация по изготовлению мебели на заказ образец

Спецификация к договору поставки образец бланк

Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

    Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года.

Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.

Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

  • Срок выполнения работ до 27 мая 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года.
  • В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта.

    Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

    Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

    В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки. 4.5.

    Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ. 4.6. Спецификация по изготовлению мебели на заказ образец Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

    Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств. 5.

    Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 7. Заключительные положения 7.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов. 7.2.

    По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 7.3.

    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 8.

    Спецификация к договору поставки образец бланк

    Договор поставки мебели № г. Местоположение « » 20 г Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора.

    2. Порядок поставки товара 2.1.

    Договор поставки мебели № г. Местоположение « » 20 г Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

    Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора.

    Спецификация к договору – это документ, выступающий в качестве специфического дополнения к основному соглашению поставки.

    Спасибо Вам! Смежные документы Документы, которые также Вас могут заинтересовать: Новое за 02 августа 2018

    • Скачано документов 2733
    • Занесено в базу 8
    • Внесены исправления в 3

    Справочные документы [ Раскрыть список ]

    • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учет
    • Бухгалтерские и финансовые документы
    • Документы делопроизводства предприятия
    • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
    • Заявления граждан
    • Завещания, документы наследования
    • Статистическая отчётность
    • Судебные приказы, решения
    • Удостоверение фактов физических лиц
    • Ценные бумаги и акции, эмиссия
    • Приобретение ценных бумаг, акций

    Мудрые говорят Философы утверждают, что они ищут; стало быть, они еще не нашли.

    Договора, строительным нормам и правилам.3.8. Спецификация к договору поставки образец бланк Омск 19 марта 2015 года.

    Спецификация к договору поставки ООО «Северные верфи 21 века», в лице Директора по маркетингу и развитию производства Симного Вениамина Евгеньевича, действующий на основании поручения № 5674/СВЕ/5568-15 от 11 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Заказчик, и ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ», в лице Заместителя директора по закупкам, действующего на основании приказа директора № 5687-ААА-47677 от 15 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Исполнитель, в рамках договора поставки мебели № 5674/СВЕ/5568-15 от 19 марта 2015 года, далее — договор, договорились о нижеследующем:Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующее:

    1. Срок выполнения работ до 07 апреля 2015 года.

    По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы. 2.2.

    Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика, в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему. 3.

    Права и обязанности сторон 3.1. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан: 3.1.1.

    Все дополнительные работы, производимые «по месту» на объекте Заказчика регулируются Заявлением на предоставление дополнительных услуг по монтажу мебели, которое подписывается Заказчиком (Приложение 8). 4.

    Ответственность сторон 4.1. За несвоевременную передачу продукции по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости, не поставленной продукции, но не более чем 100%. 4.2.

    Порядок поставки товара 2.1.

    Заказчик вправе по своему выбору:– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;– потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору. 3.8.

    Следует особо подчеркнуть, что Исполнитель изготавливает мебель по индивидуальному заказу и после подписания Эскизов и внесения предоплаты отказ от изготовленной продукции невозможен, любые переделки по желанию Заказчика могут быть исполнены только после 100% расчета по основному Договору, подписания сторонами Дополнительного соглашения и внесения аванса Заказчиком по Дополнительному соглашению. Исполнитель вправе отказаться от выполнения пожеланий Заказчика по изменению Договора. 3.9.

    Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за изделиями.

    Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).

    Приложение № 3 к настоящему Договору.

    • При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.
    • При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

    Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.

    Вот мой проект договора. До суда дело еще не доходило , но интересует такой момент — в договоре указано что изделия могут не соответствовать требованиям ГОСТ т.к. изготавливаются по индивидуальному проекту.

    Может ли это иметь для нас какое либо преимущество в случае спорной ситуации с клиентом? впервые ознокамливаюсь с более менее подробным договором… беру себе как пример… теперь к вашему вопросу: изделия не будут соответствовать госту если заказ индивидуален… может заказчик захочет лист лдсп на уголки к стене закрепить?

    Подписать необходимый пакет документов (Приложений), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, перед проведением предоплаты:– Спецификацию (Приложение 1);– Требования к размерам проемов под мебель (Приложение 3);

    – Правила обращения с продукцией (Приложение 4);– Требования к качеству изготовления продукции (Приложение 5);– Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6);

    – Эскизы мебели (Приложение 7). 3.1.2. Оплатить продукцию согласно п. 1.2 настоящего Договора. 3.1.3. Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту согласно Спецификации, а по внешнему виду и наполнению согласно Эскизам и подписать Акт сдачи-приемки продукции и работы или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.. 3.1.4. 2.2.6.

    Спецификация к договору изготовления мебели на заказ

    5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. Срок действия Договора 6.1.

    — Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров);

    — Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной; — Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной. 2.7.

    Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

    • Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.

    Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

    Срок выполнения работ до 27 мая 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.

    Вот мой проект договора. До суда дело еще не доходило , но интересует такой момент — в договоре указано что изделия могут не соответствовать требованиям ГОСТ т.к. изготавливаются по индивидуальному проекту.

    Может ли это иметь для нас какое либо преимущество в случае спорной ситуации с клиентом? впервые ознокамливаюсь с более менее подробным договором… беру себе как пример… теперь к вашему вопросу: изделия не будут соответствовать госту если заказ индивидуален… может заказчик захочет лист лдсп на уголки к стене закрепить?

    как это может соответствовать госту? да никак, лист просто сорвется и упадет, что бы небыло спорной ситуации, то укажите это в договоре, и пусть заказчик распишится с тем что ознакомлен…. ….пишите как можно больше, описивайте все и вся, то что может создать проблему потом…

    1.1. немедленно после осуществления3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

    Бланк спецификации корпусной мебели для дилеров

    Спецификация к договору мебели на заказ


    Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

    За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

    7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку: 7.2.1.

    7.4. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    Спецификация к договору поставки мебели и предметов интерьера образец скачать

    Современное делопроизводстве считает целесообразным использовать для составления соглашений такого рода электронной техники и хранить договор на электронном носителе. Это обусловлено наличием в документе табличной части, которую удобно заполнять посредством современных электронных технологий. Число граф, столбцов и линий зависит от требований к конкретной продукции.

    Чаще всего в их числе значатся: • Полное наименование;• Порядковый номер передаваемого товара;• Единица измерения;• ГОСТ;• Общая стоимость с учетом и без учета НДС.• Цена 1 единицы. Если соглашение о спецификации выступает в качестве документа о согласовании стоимости товаров, то в нем необходимо указать полную раскладку формирования цен с учетом и без учета НДС.

    В отдельных случаях договор спецификации может отображать расписание поставок на отдельный период или в целом на все время действия основного договора. Однако

    Спецификация на мебель образец

    / / Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору.

    Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора. наименование субъектов, между которыми он заключается; объект договора (т.е.

    обозначается поставка каких-то конкретных товаров или материалов); стоимость; условия по которым он должен исполняться; права, обязанности и ответственность сторон за его нарушение.

    Спецификация к договору поставки мебели и предметов интерьера образец скачать

    Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.

    Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т.

    Спецификация по деталям – зачем она нужна?

    « Итак, что мы видим. Самая первая страница – это «Спецификация по деталям»:

    В самом верху, над таблицей, указано название изделия и его габаритные размеры в миллиметрах (длина-глубина-высота).

    Переборка – это боковая стойка изделия (в шкафах – это боковые стенки (или их ещё называют – стоевые), в столах – боковые панели, в общем, все вертикальные панели, расположенные к вам торцом относятся к переборкам). Царга – это вертикальная панель,

    Спецификация к договору на изготовление мебели образец

    / / Утвержденной законодательством Российской Федерации формы, удобной для заполнения, документ спецификации не имеет, поэтому составляется в произвольной форме на стандартном листе формата А4.

    Целесообразно при составлении данного документа воспользоваться электронными носителями. Дело в том, что спецификация предполагает табличную часть, которая удобна при заполнении.

    Ссылка на спецификацию в обязательном порядке должна быть отображена в договоре поставки.Актуальность данного приложения

    Договор поставки мебели

    Местоположение «__» __________ 20__г Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению

    Спецификация к договору мебели на заказ

    — — При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время поставки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров. Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон.

    Если иное не оговорено Сторонами, в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной.

    Бесплатная юридическая помощь

    / / Спецификация по мебели образец Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.Общая цена всех выполненных работ по настоящей спецификации к договору поставки товара 3 243 231,03 (три миллиона двести сорок три тысячи двести тридцать один) рублей 03 копеек, в том числе НДС 18% 494730,15 (четыреста девяносто четыре тысячи семьсот тридцать рублей 15 копеек).

    Спецификация к договору мебели на заказ

    Спецификация к договору поставки — его неотъемлемая часть, поэтому к ней. Спецификация к договору поставки, образец которой можно скачать на данной странице, является общепринятым в деловом. Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку монтаж. Право собственности- на продукцию переходит к Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки.

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Спецификация к договору поставки

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

    Спецификация к договору мебели на заказ

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Омск 19 марта года. Спецификация к договору поставки. В стоимость Работ включены все расходы, связанные с изготовлением, упаковкой погрузкой, доставкой, разгрузкой, монтажом нестандартного изделия. Доставка и монтаж проводится в помещении на объекте Заказчика по адресу: г.

    Северодвинск, ул. Монтаж включает в себя сборку и установку изделия в офисах Заказчика. Все Работы Исполнителем должны быть выполнены до 01 июля года, при условии соблюдения Заказчиком иных условий заключенного договора. Исполнитель имеет право досрочно сдать результаты Работ по мере их исполнения, уведомив об этом Заказчика. Типовой образец спецификации к договору поставки товара. Типовой бланк спецификации к договору поставки товара.

    Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл.

    Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл.

    Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Спецификация для изготовления продукции. Спецификация к договору купли-продажи, образец, бланк.

    Договор поставки оборудования, образец, бланк, типовая форма. График платежей образец. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

    Спецификация к договору

    Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора. Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.

    Предмет и стоимость договора 1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, в собранном и установленном виде, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену. Порядок расчетов 2. Внимание Содержание:. Договор поставки мебели Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    Спецификация к договору мебели на заказ

    Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и или почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и или реквизитов. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Затем под таблицей не лишним будет вписать условия оплаты продукции по данной спецификации они могут соответствовать условиям договора, а могут быть измененными — в зависимости от обстоятельств. На что обратить внимание при оформлении спецификации Спецификацию можно оформлять на фирменном бланке организации или же на простом чистом листе бумаги любого удобного формата, причем как в рукописном виде, так и напечатав ее на компьютере. Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке. Эта часть договора также должна быть подписана обеими сторонами, как и сам договор. Как правило, договоры стандартны и в них не всегда прописываются конкретные наименования продукции, что чаще всего связано с тем, что ее объем может быть достаточно внушительным. Важно Спецификация также составляется в письменном виде и дает полное представление о перечне товаров или материалов, их единице измерении, количестве, сортности, виде, назначении, а также прочих характеристиках и особенностях. Наиболее актуальна спецификация, когда речь идет о договоре длительного периода действия, на основании которого товарно-материальные ценности будут поставляться от поставщика к потребителю не один раз.

    Спецификация к договору на изготовление мебели образец

    Бланк спецификации к договору на изготовление корпусной мебели. Исходя из этого можно сде спецификация на изготовление мебели образец в новом сезоне дизайнеры вернули. Спецификация к договору поставки — его неотъемлемая часть, поэтому к ней нужно относиться так. Спецификация на поставку продукции приложение к договору поставки продукции. Спецификация к договору изготовления мебели образец.

    Затем под таблицей не лишним будет вписать условия оплаты продукции по данной спецификации они могут соответствовать условиям договора, а могут быть измененными — в зависимости от обстоятельств. На что обратить внимание при оформлении спецификации Спецификацию можно оформлять на фирменном бланке организации или же на простом чистом листе бумаги любого удобного формата, причем как в рукописном виде, так и напечатав ее на компьютере. Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке.

    Спецификация к договору поставки образец бланк

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 7 полезных советов при заказе кухни! СМОТРЕТЬ ВСЕМ.

    Спецификация нужна практически в любой сделке, если идет речь о поставке или купле — продажи нескольких товаров. В ней удобно уточнять любую информацию, причем в одном договоре допускается иметь несколько спецификаций. Она очень удобна для ведения долгосрочных бизнес — отношений, так как стороны могут подписать лишь один договор, а в последующие разы составлять только спецификации. Она также регулирует отношения с помощью подписания, поэтому является более простым аналогом основного соглашения. Таким образом, данный документ с одной стороны позволяет уточнять детали, и с другой — упрощает отношения.

    Ссылка на основную публикацию