Объяснения по существу заявленных требований образец

Образец Объяснений в порядке ст. 81 АПК РФ

В Арбитражный суд Омской области
Адрес: 644024, г. Омск, ул. Учебная 51

Истец: Закрытое акционерное общество «СтройМеталург» (ЗАО «СМ»)
Адрес: 630007, г. Новосибирск, Советская, д. 4
Электронная почта: info@pochta.ru
Телефон: (383) 158-48-07,
Факс: (383) 158-48-82

Ответчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Наименование учреждения» (ФГБУ «НУ»)
Адрес: 644060, г. Омск, ул. Ленина, д. 25

Дело №: А46-98756/2016
Судья: К.В. Семанова

Объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ

В отзыве на исковое заявление Ответчик просит снизить размер взыскиваемой неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ. С доводами Ответчика, указанными в отзыве на исковое заявление, Истец не согласен по следующим основаниям:

1. Ответчик указывает, что стороны в рамках исполнения договора от 15.06.2016 № 89758 заключили устное соглашение о том, что с учетом нарушения сроков выполнения работ по договору, Ответчик передает не три антенны, как предусмотрено договором, а четыре.
Ответчик также считает, что нарушение сроков исполнения обязательств по договору произошло по объективным не зависящим от него причинам. Ответчик не только не возместил свои затраты на выполнение работ по шестому этапу, но понес дополнительные серьезные затраты (убытки) в размере 200 000 рублей, не считая того, что в счет компенсации за нарушение сроков выполнения работ, передал Истцу безвозмездно четвертую антенну.
Необходимо отметить, что ответчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ по договору, что подтверждается дополнительным соглашением от 29.06.2016 № 1, дополнительным соглашением от 30.06.2016 № 2 и дополнительным соглашением от 30.12.2016 № 3. Дополнительным соглашением от 30.06.2016 № 2 внесены изменения в условия договора в части изменения технических характеристик образцов сооружений, переноса сроков выполнения работ, а также поставки четвертого образца продукции. Внесение изменений в условия договора о поставке 4го образца продукции, без увеличения цены договора, само по себе не свидетельствует о том, что поставка 4го образца продукции осуществлялась на безвозмездной основе.

2. В соответствии с частью 3 статьи 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Таким образом, нарушение условий государственного контракта от 15.06.2016 №89758 третьей стороной, не освобождает от ответственности и не является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

3. В отзыве на исковое заявление указано, что Истец произвел расчет неустойки за период с 31.06.2016 по 07.12.2016, хотя фактически работы были выполнены до 07.12.2016, что подтверждено Свидетельством от 20.12.2016.
Вывод о выполнении работ по договору от 15.06.2016 № 89758 до 07.12.2016 не подтверждается материалами дела. Работы по договору от 15.06.2016 № 89758 выполнены 30.12.2016, что подтверждается актом от 30.12.2016 № 78894.

Приложение: копия доверенности от 25.08.2016 № 95 на 1 л. в 1 экз.

Представитель Истца
по доверенности от 25.08.2016 № 95 И.А. Петров

«11» января 2017 г.

Дисклеймер: адвокат не несет ответственность за содержание и точность информации опубликованной на сайте.

Размещенный на сайте образец объяснений в порядке ст. 81 АПК РФ, использован адвокатом в своей юридической практике. Посмотреть сведения об адвокате можно в разделе настоящего сайта «Об Адвокате».

1. Копии приложений к объяснениям в порядке ст. 81 АПК РФ, направляемых в арбитражный суд должны быть надлежащим образом заверены. Как необходимо заверять документы направляемые в арбитражный суд можно посмотреть по ссылке.

2. Ознакомиться со способами направления в арбитражный суд объяснений в порядке ст. 81 АПК РФ можно на странице.

Правовая основа: Статья 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

1. Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной форме.

Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.

2. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле лицами, оглашаются в судебном заседании.

После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, представившее это объяснение, вправе дать относительно него необходимые пояснения, а также обязано ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, и арбитражного суда.

Пояснения по иску

В каких случаях подаётся

Пояснение это один из видов уточнений искового заявления. В случае, когда суду не достаточно информации по делу, которая была предоставлена в первоначальном исковом заявлении. Суд может выдвинуть требование о предоставлении пояснения, в связи с тем, что в иске указаны не достаточные обстоятельства, основания, или список документации, требований и т.п. требуется дополнить.

В рамках арбитражных процессов пояснение может потребоваться для разъяснения обстоятельств, и наиболее часто применяются при рассмотрении исков о взыскании в порядке регресса, когда в первоначальном иске заявитель не указал основания возникновения такого права. Пояснение направляется истцом также в тех случаях, когда расчет по исковому заявлению не предоставлен в рамках первоначального заявления об истребовании денежных средств и т.п.

ИнфоПояснение к исковому заявлению может быть направлено не только истцом по первоначальному заявлению, но также и ответчиком, и даже третьими лицами. Это делается для того чтобы донести до суда позицию участника разбирательства. Последствием такого дополнения может явиться вызов в суд для дачи свидетельских показаний.

Как оформить

По тексту пояснения к исковому заявлению, дать предварительных данных не имея доступа к конкретным фактам. Однако при составлении стоит придерживаться следующей структуры:

  • Шапка заявления:
    • Наименование и адрес суда, где проходит рассмотрение первоначального заявления;
    • Данные истца: ФИО, адрес регистрации, контактные данные;
    • Данные ответчика: ФИО, адрес регистрации, контактные данные;
    • К какому делу относится пояснение;
    • По какому иску выдвинуто пояснение;
  • Заголовок документа: «Пояснение к исковому заявлению»
  • В теле документа стоит внести следующую информацию:
    • Указать к какому иску относится пояснение;
    • Что послужило основанием для подачи первоначального заявления и подтверждения обстоятельств;
    • Что истец хочет дополнительно пояснить, и чем обусловлено пояснение;
    • Выдвинуть прошение к суду о приобщении пояснения к материалам дела;
    • Перечислить приложение;
    • Дата подачи дополнения;
    • Подпись заявителя с расшифровкой.

Образец

Адвокат по уголовным делам. Опыт работы в данном направлении с 2006 года.

После принятия искового заявления к производству суд может обязать истца предоставить письменные пояснения по иску. С одной стороны, истец при подготовке и подаче иска уже должен высказать и обосновать заявленные требования со ссылками на нормативные правовые акты. Однако иногда истец составляет достаточно краткий иск, приводит не все обстоятельства дела, которые должны быть оценены.

Часто необходимость в предоставлении письменных пояснений возникает при подаче исков о взыскании в порядке регресса (когда в иске не приведено основание возникновения такого права), о защите чести и достоинства (подробные пояснения, какими именно действиями или высказываниями ответчика какие права нарушены).

Пояснения по иску могут быть представлены ответчиком, который таким образом реализует свое право на судебную защиту. Пояснения по иску могут быть представлены третьими и другими лицами, участвующими в деле, желающими, чтобы их позиция была доведена до суда в письменном виде.

Образец пояснений по иску

В ______________________ (наименование суда) Истец: ______________________ (ФИО полностью, адрес) Ответчик: ____________________ (ФИО полностью, адрес) по гражданскому делу № _______ по иску о __________ (существо материальных требований)

ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСКУ

В производстве _________ (указать наименование суда или мирового судьи) находится гражданское дело № ____ по иску _________ (ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) о _________ (сущность исковых требований).

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая из сторон доказывает те юридически значимые обстоятельства, на которые ссылается.

Основанием подачи иска послужили следующие обстоятельства: _________________ (указать основание иска), что подтверждается следующими документами, приложенные к исковому заявлению: _______________________ (указать какими письменными доказательствами или показаниями свидетелей).

Дополнительно поясняю: __________________________ (изложить обстоятельства со ссылками на нормы права).

В письменном отзыве ответчика на иск указывается, что __________________ (изложить обстоятельства, на которые ссылается ответчик). С указанной позицией не согласен по следующим причинам: _______________________ (со ссылками на нормативные правовые акты).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 37 ГПК РФ,

  1. Приобщить данные письменные пояснения по иску к материалам дела и считать неотъемлемой их частью.

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись: _______

Пояснения по иску

Дополнение к иску

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов,

но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать,
как решить именно Вашу проблему — звоните по телефонам:

8 (499) 703-51-45 — Москва
8 (812) 309-51-95 — Санкт-Петербург
8 (800) 333-45-16 (доб. 604) — Россия (общий)

или если Вам так удобнее, воспользуйтесь формой онлайн-консультанта!

Все консультации у юристов бесплатны.

Дополнение к исковому заявлению в арбитражный суд или во время гражданского процесса — это процессуальная форма внесения новых сведений и изменений в поданное ходатайство.

Дополнения — всегда ли их можно подать

Дополнения к исковому заявлению в суд (по гражданскому процессу или в арбитражный суд) — это особая документация. Дополнения эти как таковые не регулируются процессуальным законодательством и специальными требованиями, поэтому для их использования во время разбирательства нужно учитывать определенные особенности.

В Законах (ст. 35 ГПК РФ; ст. 41 АПК РФ) указаны случаи, когда разрешается подавать дополнительную информацию об обстоятельствах дела. Для чего вообще нужны дополнения к исковому заявлению? Необходимость в этом возникает по причине того, что в протокол не всегда попадает полный объем сведений, все то, что стороны процесса хотели бы обсудить друг с другом. Поэтому истец имеет право более четко обозначить свою позицию. Для этого подается дополнение к иску, где могут быть указаны:

  • Дополнительные сведения, которые не были указаны в исковом заявлении;
  • Ответ на отзыв ответчика по рассматриваемому делу;
  • Уточнение требований, изменения их размера в сторону увеличения или уменьшения, отказ (полный или частичный) от требований в какой-либо части;
  • Анализ экспертных заключений;
  • Прошение об изменении статуса участника процесса;
  • Возражения на представленные доводы ответчика;
  • Прочие отзывы, претензии, сведения, которые подаются истцом для уточнения ранее заявленных исковых требований.

Эта же форма применяется и при исполнении особых распорядительных прав истца, регламентированных ст. 39 ГПК РФ и ст. 49 АПК РФ.

По части доказательств дополнить ходатайство допустимо в любой момент времени при подготовке или рассмотрении дела.

Важно! Замена основания иска и предмета спора недопустима в одном документе: это будет уже совершенно новый иск, который будет рассматриваться на отдельном процессе. В подобном случае правильным будет поэтапно уточнить иск: сначала написать об изменении предмета спора, и только потом — оснований.

Дополнения — всегда ли они уместны

  • Добавочные аргументы — подобное дополнение обычно направляется до того, как ходатайство принято к производству (т. е. когда исковое заявление уже принято). Это необходимо, если какие-то доказательства не были учтены при составлении иска. Правда, наиболее часто подобная надобность появляется после предоставления ответчиком отзыва (возражения). Вот тогда ходатайство и нужно дополнять.
  • Уточнение претензий по иску. Здесь может быть: изменение суммы причиненного ущерба, изменение формулировки претензии по иску, которая основывается по той же норме права. Уточнение претензий по иску обычно объединяют с дополнительными доводами в один документ.
  • Анализ экспертных выводов, показаний лиц-участников процесса. В том случае, когда в протоколе судебного заседания некорректно зафиксированы вопросы и ответы, необходимо предоставить замечания к протоколу. Все это нужно оформить в виде дополнения как можно быстрее, чтобы у суда было достаточно времени на изучение.

Алгоритм подачи дополнений

Условно можно выделить следующие шаги при предоставлении суду в гражданском процессе или арбитражном рассмотрении дела подачи документа с дополнениями:

  • Составление самого документа: реквизиты его должны полностью совпадать с реквизитами основного ходатайства. Поэтому, во избежание ошибок, за образец рекомендуется взять принятое исковое заявление. В документе нужно описать все вносимые изменения, обоснованные доводами. Будет лучше, если этот документ подготовит и напишет квалифицированный юрист;
  • В судебном заседании подать ходатайство о приобщении к делу новых материалов;
  • Если корректировка сути претензий по иску связана с увеличением суммы нанесенного и взыскиваемого с ответчика ущерба, то истцу необходимо будет дополнительно уплатить госпошлину. Снижение стоимости ущерба, наоборот, приведет к тому, что истцу вернут часть уплаченной ранее пошлины.

После того как истец внесет уточнение к претензиям по иску, слушание дела начнется заново: будут по новой опрашиваться свидетели, эксперты, будут изучаться доказательства.

Оформление дополнения к исковому заявлению в суд

Образцы правильного оформления документов по каждому из возможных дополнений можно найти в интернете. Тут главное помнить, что написать подобное ходатайство разрешается на любой стадии судебного процесса, но до момента вынесения решения по делу. И что немаловажно: истец имеет право представлять суду дополнения неоднократно.

Однако, слишком часто ходатайствовать о внесении изменений в иск не рекомендуется: если суд (в гражданском процессе, либо же в арбитражном) сочтет это злоупотреблением, о чем будет вынесено соответствующее решение, то ответчик имеет право требовать с истца компенсацию за многочисленные изменения исковых требований.

Требования к оформлению документа

  • В документе обязательно должны быть указана информация:
  • Наименование адресата — суда/арбитражного суда;
  • Наименование сторон по делу, номер дела;
  • Данные об истце: Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.;
  • Сведения об ответчике;
  • Информация о прочих лицах — участниках судебного процесса;
  • Наименование документа;
  • Строгое описание вносимых дополнений к иску, причины их внесения;
  • Список приложений (подтверждающие документы об отправке копий дополнения ответчику, и прочим лицам — участникам процесса);
  • Подпись истца (уполномоченного лица);
  • Дата отправки документа.

Текст дополнения должен быть максимально структурирован, при этом рекомендуется выделить наиболее значимые моменты: ссылки на нормативные акты, Законы, противоречия в аргументации второй стороны, ранее не выделенные нюансы доказательств и т. п.

Что обязательно должно быть в тексте дополнения (примерный образец заполнения документа):

  • Изложена суть основных исковых требований;
  • Какие изменения нужно внести в дело, с пояснением обстоятельств, приведших к необходимости внесения дополнений;
  • Просьба к суду выполнить определенные действия (удовлетворить исковые требования истца и привлечь к ответственности, назначить взыскание и т. п.).

Дополнение к исковому заявлению в суд — это самый распространенный способ быстро изменить, уточнить или дополнить свою позицию в суде. Целесообразность и допустимость применения этой возможности в той или иной части процесса осуществляется на усмотрение истца, и основывается на обстоятельствах, которые возникают или меняются в ходе рассмотрения дела в суде.

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите вопрос в форме ниже:

Дополнительные темы:

Уставный капитал ООО Уставный капитал (далее — УК) — сумма денежных или материальных ресурсов, необходимая…

ГИБДД в городе Владимир — адреса, режим работы, телефон Юридические консультации по лишению прав, ДТП,…

Для чего нужен приказ о номенклатуре дел В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ…

Официальный сайт МФЦ в Афимолл Сити В настоящее время МФЦ в Афимолл Сити привязан к…

Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик Участники строительного производства всегда связаны между собой договорными отношениями, которые…

zont22.ru

Объяснения по существу заявленных требований образец


» 325167, г. Москва, Шмидтовский проспект, д.

47 (Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) При проведении судебного разбирательства посредством использования систем видеоконференц-связи суд может заслушать объяснения диц, участвующих в деле (ст.81 АПК РФ) в качестве доказательств (пункт 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»

). При возбуждении дела на основании заявления прокурора, истец и другие участники дела представляют арбитражному суду свои объяснения в порядке об известных им обстоятельствах дела в порядке, предусмотренном ст.81 АПК РФ (пункт 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 №15

«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»

Пояснения по иску

Содержание Пояснение это один из видов уточнений искового заявления.

В случае, когда суду не достаточно информации по делу, которая была предоставлена в первоначальном исковом заявлении.

Суд может выдвинуть требование о предоставлении пояснения, в связи с тем, что в иске указаны не достаточные обстоятельства, основания, или список документации, требований и т.п. требуется дополнить. В рамках арбитражных процессов пояснение может потребоваться для разъяснения обстоятельств, и наиболее часто применяются при рассмотрении исков о взыскании в порядке регресса, когда в первоначальном иске заявитель не указал основания возникновения такого права.

Пояснение направляется истцом также в тех случаях, когда расчет по исковому заявлению не предоставлен в рамках первоначального заявления об истребовании денежных средств и т.п. Инфо

Объяснения в письменном виде образец в суд

» Представленный в этом разделе документ — образец письменного объяснения по делу составлен адвокатом компании «Адвокат Дигин, Воротников и партнеры» для одного из клиентов. Правом приводить доводы, вносить замечания по тому или иному вопросу наделены все участники судебного процесса.

В данном случае документ разработан с целью акцентировать внимание суда на важных для истца моментах.

В результате проведенной судебной экспертизы были установлен факт поставки недоброкачественного товара. Образец письменного объяснения по делу содержит указания на конкретные выводы экспертов, свидетельствующие в пользу заинтересованной стороны.

На основании ст. 35 ГПК я имею право давать объяснения суду в устной и письменной форме. Вопрос, как правильно оформляются объяснения именно в письменной форме? Как именно нужно назвать данный документ?

Просто объяснения? номер вопроса №1594625 прочитан 19753

Письменные пояснения по делу

Исх. № от Арбитражный суд города Москвы 115225 Москва, ул.

Большая Тульская, д. 17 Истец: ООО «ВСК-центр» Юр.

Свои исковые требования ООО «ВСК-центр» основывает на следующих документах: Копия договора подряда от 19.08.2009года;

Пояснения по иску

После принятия искового заявления к производству суд может обязать истца предоставить письменные пояснения по иску. С одной стороны, истец при подготовке и подаче иска уже должен высказать и обосновать заявленные требования со ссылками на нормативные правовые акты.

Однако иногда истец составляет достаточно краткий иск, приводит не все обстоятельства дела, которые должны быть оценены. Часто необходимость в предоставлении письменных пояснений возникает при подаче исков о взыскании в порядке регресса (когда в иске не приведено основание возникновения такого права), о защите чести и достоинства (подробные пояснения, какими именно действиями или высказываниями ответчика какие права нарушены). могут быть представлены ответчиком, который таким образом реализует свое право на судебную защиту.

могут быть представлены третьими и другими лицами, участвующими в деле, желающими, чтобы их позиция была донесена до суда в письменном виде. Такой документ составляется в письменной форме, адресуется суду, который рассматривает дело.

Пояснения в суд, образец

Содержание Предпосылкой к использованию дополнения к исковому заявлению являются права участников процесса, закрепленные в ст. И истец, желая зафиксировать свою позицию, предъявляет дополнение, в котором может:

  1. уточнить требования, увеличить или уменьшить их размер;
  2. ответить на отзыв ответчика;
  3. привести свой анализ высказываний эксперта, свидетеля, протокола судебного заседания;
  4. привести дополнительные аргументы, не указанные в исковом заявлении;
  5. закрепить высказанные доводы по другим вопросам и т. д.
  6. высказаться по поводу экспертного заключения;

Эта же форма используется при реализации специфических распорядительных прав истца, предусмотренных ст.

Письменные пояснения истца


Разработанный адвокатами МЦ «Адвокат Дигин, Воротников и партнеры» документ представляет собой пример из практики, и может использоваться как образец.

В данном случае представлены письменные пояснения истца, где он заявляет о фактическом наличии документов, и прикладывает их копии. Вводная часть содержит адреса и сведения об участниках процесса. В основной части излагается

Письменные пояснения в суд по гражданскому делу образец

По поводу изложенных в Акте и Протоколе нарушений ОАО «НОТФИ» хочет пояснить следующее: 1.

В подвале перед лифтами не выполнены тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (п.

2. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативной документации по пожарной безопасности НПБ 110-03 табл.1 п.

9. Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре НПБ 104-03 табл.

3 п. 15. В (наименование суда) От: (ФИО полностью, адрес) по гражданскому делу № по иску (ФИО истца) к (ФИО ответчика) ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ИСКУ Истцом заявлен иск о (указать краткую сущность исковых требований).

Образец письменное объяснение в суд образец

/ / Содержание Письменный процесс, то и разъяснения, данные трибуналу следует подавать до этого всего в письменной форме.

Образец письменного объяснения в арбитражном процессе.

Как составить письменные пояснения в арбитражный суд истцом о невозможности мирного урегулирования. Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. Одно из

Пояснения по иску

После принятия искового заявления к производству суд может обязать истца предоставить письменные пояснения по иску.

С одной стороны, истец при подготовке и подаче иска уже должен высказать и обосновать заявленные требования со ссылками на нормативные правовые акты. Однако иногда истец составляет достаточно краткий иск, приводит не все обстоятельства дела, которые должны быть оценены.Часто необходимость в предоставлении письменных пояснений возникает при подаче исков о взыскании в порядке регресса (когда в иске не приведено основание возникновения такого права), о защите чести и достоинства (подробные пояснения, какими именно действиями или высказываниями ответчика какие права нарушены).

могут быть представлены ответчиком, который таким образом реализует свое право на судебную защиту. могут быть представлены третьими и другими лицами, участвующими в

Как составить пояснение к исковому заявлению

Исковое заявление это документ, который должен дать суду всю необходимую информацию, для начала судебного разбирательства. Случается, что в рамках ранее поданного обращения истцом был предоставлен не полный список требований, оснований или неверно был указан предмет иска.

В таких случаях, для предоставления суду более полной информации о конфликте, можно направить пояснение к иску. Такой документ потребуется от истца в том случае, если он захочет дополнить сведенья уже предоставленные суду или свои требования к ответчику, в связи с тем, что вскрылись новые факты, или прежняя информация была приведена не в полном объеме. О том как, правильно составить пояснение к иску, мы расскажем в нашей статье.

Содержание Пояснение это один из видов уточнений изначально поданного заявления. В случае, когда суду не достаточно информации по делу, которая была предоставлена в первоначальном заявлении.

Пояснения в арбитражный суд, образец

№ от Арбитражный суд города Москвы 115225 Москва, ул.

Большая Тульская, д. 17 Истец: ООО «ВСК-центр» Юр.

адрес: Поч. адрес: Тел/факс: E-Mail: Ответчик: МУП «Водоканал» ИНН Юр.

адрес: Дело № А40-67390/2011 Письменные пояснения по делу № А40-67390/2011 ООО «ВСК-центр» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с МУП „Водоканал“ задолженности по оплате выполненных работ в размер 2 671 110,31 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 170 209,10 рублей.

Как написать объяснения по существу исковых требований

Суд всегда ограничен во времени, поэтому дополнение, содержащее аргументацию и доводы, лучше всего направлять после подачи ответчиком отзыва (возражений) на иск.

  • Уточнение иска. Изменение расчета, формулировки требования, заявление дополнительного требования, основанного на той же норме права, делается по необходимости. Желательно объединить его в одном документе с дополнительной аргументацией (если имеется).
  • Анализ экспертного заключения, показаний. Если в протоколе судебного заседания нечетко или неверно изложены вопросы и ответы и т. д., следует отразить это в замечаниях к протоколу. Анализ и критику, особенно если есть новые выводы, уместно представить в виде дополнения как можно раньше, чтобы было время на их изучение. В подобных случаях срок рассмотрения дела, как правило, подходит к окончанию.

N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с которыми руководитель несет ответственность за надлежащую организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) — за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Необходимо отметить, что вопрос о привлечении главного бухгалтера к административной ответственности выходит за рамки настоящего дела, однако считаем, что наличие в штате организации главного бухгалтера, а также заключения по результатам аудиторской проверки которая не выявила нарушений налогового законодательства, являются смягчающими обстоятельством в смысле ст. 250 ТК РФ, но это не подтверждает отсутствие вины Ответчика в причинении ущерба Истцу. 5. Ответчик заявляет о том, что Истцом не представлено доказательств, связанных с неисполнением В.М.

Как написать объяснения по существу исковых требований

О приобщени пояснений суд выносит определение, чаще всего в протокольной форме.

Образец заявления об уточнении исковых требований

Как известно, стороны в гражданском судопроизводстве представлены истцом и ответчиком.

При этом суд обязан разъяснить ответчику его процессуальные права, в противном случае, он имеет право обратиться в вышестоящую инстанцию. В гражданском законодательстве присутствует два вида возражений на исковое заявление, это: — процессуальное – письменное возражение против самого процесса.

Образец. Возражения на исковое заявление – это способ защиты ответчика в суде, представляющий собой изложенные в письменном виде пояснения ответчика, опровергающие требования истца, содержащиеся в иске.

Наименование, адрес истца.

Адвокат (Адвокатская палата г. Москвы)

специально для ГАРАНТ.РУ

Обращению в суд за защитой нарушенных прав всегда предшествует стадия подготовки и предъявления иска. Статьи 131-132 ГПК РФ и ст. 125-126 АПК РФ содержат требования по форме, содержанию и прилагаемым документам к искам, предъявляемым в суд общей юрисдикции и арбитражный суд соответственно. Поскольку недостаткам, которые могут служить препятствием движению иска, посвящены отдельные статьи процессуальных кодексов, в этой колонке я останавливаться на них не буду.
Но подробно рассмотрю непроцессуальные ошибки, то есть те, которые не являются безусловными основаниями для ограничений движения иска, но могут привести к судебной ошибке или затруднить восприятие судом изложенной в иске информации.

Знакомство с делом судья начинает именно с прочтения искового заявления.

С указанной позицией не согласен по следующим причинам: _______________________ (со ссылками на нормативные правовые акты).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 37 ГПК РФ,

  1. Приобщить данные письменные пояснения по иску к материалам дела и считать неотъемлемой их частью.

Письменные пояснения истца

Разработанный адвокатами МЦ «Адвокат Дигин, Воротников и партнеры» документ представляет собой пример из практики, и может использоваться как образец. Письменные объяснения по иску в Арбитражный суд В основной части излагается причина, по которой одна из сторон считает нужным приобщить письменные пояснения к исковому заявлению.

Арбитражный суд г.

  • Счет-фактура № номер от 26.09.2013 г. на сумму 1 051 346,96 руб
  • Вас может заинтересовать: Форма для заказа услуги Ваше имя Ваш телефон*: необходимо заполнить поле Комментарий: Гарантируем 100% конфиденциальность Вы можете заказать услугу, используя форму обратной связи, либо позвонить по телефону:8 (495) 517-11-96, или написать сообщение по электронной почте: [email protected]

Это четыре периода, через которые проходит гражданский процесс. Судебное разбирательство является центральной стадией гражданского судопроизводства.Пояснения по иску Пояснения по иску могут быть представлены ответчиком, который таким образом реализует свое право на судебную защиту.

ВниманиеПояснения по иску могут быть представлены третьими и другими лицами, участвующими в деле, желающими, чтобы их позиция была доведена до суда в письменном виде.

Расчет оспариваемой или взыскиваемой суммы;5. Доверенность представителя, подтверждающая его право участвовать в суде.В случае, если вы не можете получить с ответчика документы, укажите это в заявлении.

Зачастую суды толкуют термин «уточнение исковых требований» расширительно, в том числе подразумевая под ним изменение исковых требований.

ВАЖНО! Если у истца есть основания предполагать строгость, формализм судьи или он имеет намерение четко следовать тексту нормы, рекомендуем изменять, а не уточнять исковые требования.

Типы уточнений к исковому заявлению в гражданском процессе Исходя из содержания заявления об уточнении исковых требований и объема таких уточнений, можно выделить 2 типа уточненных исковых заявлений:

  • Уточнение к исковому заявлению, содержащее мелкие исправления первоначального заявления (опечаток, ошибок, ссылок на реквизиты документов и т.

При этом гражданин может изменить либо исковое основание, либо исковой предмет. Изменить сразу и то, и другое получится с трудом. Однако многие юристы говорят о возможности обойти эту оговорку.

Но как это можно сделать? На самом деле очень просто: поэтапным путем. Вначале подается одно, а затем и второе заявление об уточнении исковых требований.

Иногда истец желает отказаться от определенных исковых требований, при этом он не хочет вносить какие-то новые пункты или дополнения.

Придется отказаться от иска частично или полностью.

Исходя из этого, сначала следует излагать фактические основания иска, затем правовые, и лишь после этого формулировать предмет исковых требований.

Фактические основания иска, то есть обстоятельства дела, следует излагать в хронологическом порядке, стараясь логически связывать порядок изложения событий. Правовые основания следует излагать согласно иерархии нормативных актов, следуя от имеющих более высокую силу к менее сильным.

Последовательное, логичное изложение текста искового заявления облегчает понимание иска, его сути судьей. Напротив, сбивчивое нагромождение цитат, непоследовательное изложение фактов не способствует зарабатыванию очков в состязательном судебном споре.

Как указано выше, АПК РФ предъявляет более жесткие требования к содержанию искового заявления: согласно ст.

Доказательствами по делу являются сведения, на основании которыx суд устанавливает обстоятельствa, имеющиe значениe для правильногo рассмотрения и разрешения делa. М. 1976. С. 174. Гражданская процессуальная форма имеет две разновидности. Одну из них можно назвать устной, так как все совершенные действия описываются устно, а затем протоколируются.
Она определяет порядок судебной деятельности (действия суда, лиц, участвующих в деле, и других участников, а также последовательность этих действий), опираясь на правовые основы ГПК.

ИнфоТретье лицо: ООО «ПанТрансАвто» 119361, г. Москва, ул. Названия, д. номер Третье лицо: ООО «Ш» 141070, г. Королев, ул. Названия, д.

В подобных ситуациях очень часто возникает необходимость предъявления ходатайства с целью изменения исковых требований.

Как правильно написать пояснение к исковому заявлению?

Указанные выше действия Ответчика по отказу от признания сложившихся между нами отношений трудовыми стали причиной моих нравственных переживаний, в связи с чем я считаю, что мне также был причинен моральный вред, который подлежит возмещению на основании ст.

237 Трудового кодекса РФ и сумму которого я оцениваю в 15 000 рублей. ПРОШУ: 1. Установить факт наличия между мной и Ответчиком трудовых отношений. 2. Обязать Ответчика произвести все выплаты связанные с моим увольнением по трудовому кодексу РФ.
3.

Обязать Ответчика внести запись о трудоустройстве в мою трудовую книжку. 4.

ВажноИз возражений по иску суду должна быть понятна позиция ответчика. Рекомендуем за основу выстраивание своей позиции по делу взять публикацию: «Защита ответчика». Если ответчик желает представить суду письменные доказательства, их перечень может быть закреплен в приложении к исковому заявлению.

N ) заявитель считает необходимым представить на основании части 1статьи41,части1 статьи81 и части 1 статьи 197 АрбитражногопроцессуальногокодексаРФ следующие пояснения относительно доводов, изложенных в обоснование заявленных требований: 1) в отношении довода налогового органа о .

Не менее часто повторяющейся ошибкой является частое употребление длинных, громоздких словосочетаний, наименований. Например, в тех случаях, когда в деле участвует лицо с таким наименованием как «Государственное бюджетное учреждение дошкольного образования города Москвы №…» следует заменить это название указанием на его процессуальное положение, например, «Ответчик» или сократить до одного-двух слов: «детский сад», «школа», «учреждение». Для этого в тексте по ходу изложения после упоминания полного наименования следует указать, что далее эта организация будет упоминаться под соответствующим наименованием.

Излишнее или наоборот слишком краткое изложение обстоятельств дела и нормативного обоснования иска.

Известным среди юристов считается факт, что текст более трех страниц сложен для восприятия адресатом и следует придерживаться именно такого объема.

В пояснениях по иску нужно описать свою позицию по заявленным истцом исковым требованиям.

Мне пришёл иск об определении порядка пользования земельным участком и устранении препятствий в пользовании земельным участком от владельца участка. В близи с этим участком построен дощатый сарай моим отцом (умер в 2015 году). Я по указанному в иске адресу не проживаю и не прописан, не являюсь владельцем сарая.
Каковы должны быть мои действия в ответе на этот иск?

Если Вы не принимали наследство после смерти отца, то отвечать за этот сарай не должны. Можете в пояснениях по иску указать, что являетесь ненадлежащим ответчиком и попросить, чтобы виске отказали. если наследство принято Вами, то необходимо решит вопрос с сараем, можете снести его.

Работник нашего предприятия подал заявление в суд за несвоевременную выплату зарплаты, указав определенную сумму.

Более продуктивным будет просить снизить размер штрафа, ссылаясь на незначительность суммы долга.

Спасибо! На сколько могут снизить сумму штрафа? мы ООО.

и в какой форме подать иск? можно это сделать не через суд, а не посредственно у судебных приставов?

Слишком мало информации. Подробнее опишите за что штраф, как он оформлен.

А если составить письменное заявление с подписью всех сотрудников, которые имеют доступ к почтовому ящику, что они ни какого письма от судебного пристава не получали. Это может быть доказательством?

В качестве доказательства можно приложить заключение по результатам служебного расследования, в котором указать о том, что письмо не поступало.

в рамках служебного расследования можно опросить всех работников.

ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) о _________ (сущность исковых требований).

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая из сторон доказывает те юридически значимые обстоятельства, на которые ссылается.

Основанием подачи иска послужили следующие обстоятельства: _________________ (указать основание иска), что подтверждается следующими документами, приложенные к исковому заявлению: _______________________ (указать какими письменными доказательствами или показаниями свидетелей).

Дополнительно поясняю: __________________________ (изложить обстоятельства со ссылками на нормы права).

В письменном отзыве ответчика на иск указывается, что __________________ (изложить обстоятельства, на которые ссылается ответчик).

Ссылка на основную публикацию